| Номер: | 7к |
| Дата окончания: День, до которого принимаются заявки для участия в конкурсе | 11.11.2010 09:00 заявки не принимаются |
| Предмет конкурса: | Приобретение трубы (в бухте) напорной из полиэтилена ПЭ80 для водоснабжения ГОСТ 18599-2001 (8 атм.) |
Подробная информацияР А С П О Р Я Ж Е Н И ЕАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 28 октября 2010 г. с. Новая Деревня № 260-р О проведении запроса котировок на приобретение трубы (в бухте) напорной из полиэтилена ПЭ80 для водоснабжения ГОСТ 18599-2001 (8 атм.) для администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", и в связи с необходимостью приобретения трубы (в бухте) напорной из полиэтилена ПЭ80 для водоснабжения ГОСТ 18599-2001 (8 атм.) для администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета, 1. Провести запрос котировок на приобретение трубы (в бухте) напорной из полиэтилена ПЭ80 для водоснабжения ГОСТ 18599-2001 (8 атм.) для администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета. 2. Утвердить: 2.1. Форму извещения о проведении запроса котировок согласно приложению № 1. 2.2. Форму котировочной заявки согласно приложению № 2. 2.3. Проект муниципального контракта согласно приложению № 3. 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста 1 категории администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета Сереженко Е.В. 4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. Глава Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Л.В.Елфинова Согласовано: Специалист 1 категории администрации Новодеревенского сельсовета Е.В.Сереженко Юрисконсульт администрации Новодеревенского сельсовета Ю.Н.Ямковая Приложение № 1 к распоряжению администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета от 28 октября 2010 г. № 260-р ИЗВЕЩЕНИЕ №7к О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК на приобретение трубы (в бухте) напорной из полиэтилена ПЭ80 для водоснабжения ГОСТ 18599-2001 (8 атм.) Наименование заказчика, способ размещения заказа, предмет контракта и дата заявки Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края объявляет о проведении запроса котировок цен на приобретение трубы (в бухте) напорной из полиэтилена ПЭ80 для водоснабжения ГОСТ 18599-2001 (8 атм.) 28 октября 2010 г. 1 Сведения о заказчике: Х 1.1 Наименование Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 1.2 Почтовый адрес 357022, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Новая Деревня, ул.Ленина 63 1.3 Адрес электронной почты (при его наличии) sovetnovder@rambler.ru, 2 Источник финансирования заказа бюджет муниципального образования Новодеревенского сельсовета на 2010 год 3 Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа Согласно приложению № 2 к извещению о проведении запроса котировок; Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме, Заказчик не располагает технической возможностью приема заявки в форме электронного документа 4 Сведения о поставляемых товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) и их характеристиках: Х 4.1 Наименование товаров (работ, услуг) труба (в бухте) напорная из полиэтилена ПЭ80 для водоснабжения ГОСТ 18599-2001 (8 атм.) 4.2 Количество товаров (характеристики и объем работ, услуг) Согласно приложению №1 к извещению о проведении запроса котировок 4.3 Требования к качеству товаров (работ, услуг) Соответствие качества поставляемого товара, работ, услуг действующим СНиПам, ГОСТам, требованиям лицензирования и стандартам РФ, установленным на данный вид товаров, работ. Гарантийный срок на товар – 24 месяца 4.4 Требования к техническим характеристикам товаров (работ, услуг) Согласно приложению №1 к извещению о проведении запроса котировок 4.5 Требования к безопасности товаров (работ, услуг) Товар должен соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья 4.6 Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара Не установлено 4.7 Требования к размерам товара Согласно приложению №1 к извещению о проведении запроса котировок 4.8 Требования к упаковке товара Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) 4.9 Требования к отгрузке товара Поставщиком 4.10 Требования к результатам работ Не установлено 4.11 Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) потребностям заказчика Не установлено 5 Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) Ставропольский край, Кочубеевский район, х. Воротниковский 6 Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по 15 декабря 2010 года 7 Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Включить все расходы, в т.ч. расходы на доставку товара Заказчику 8 Максимальная цена контракта, определяемая в результате изучения рынка необходимых товаров (работ, услуг) 250000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% 9 Сведения о подаче котировочных заявок: Х 9.1 Место подачи котировочных заявок 357022, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Новая Деревня, ул. Ленина 63 кабинет № 1 9.2 Срок подачи котировочных заявок (в том числе дата и время окончания срока) Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Новая Деревня, ул. Ленина, 63 (второй этаж) кабинет №1 с «28» октября 2010 г. по «11» ноября 2010 г. с 8:00 до 16:00 час., перерыв с 12:00 до 13:00 10 Сведения об оплате поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг): Х 10.1 Срок оплаты В течение 10 дней со дня подписания акта приема-передачи и предоставления счета-фактуры 10.2 Условия оплаты Безналичный расчет. Оплата производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета «Заказчика» на расчетный счет «Поставщика». 11 Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок Не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола 12 Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа* Не установлено В случаях размещения заказов у субъектов малого предпринимательства. Приложение 1 к извещению о проведении запроса котировок №7к Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг № п/п Наименование товара, работ, услуг Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара, описание выполняемых работ, оказываемых услуг Ед. изм. Кол-во 1 Труба (в бухте) напорная из полиэтилена ПЭ80 для водоснабжения ГОСТ 18599-2001 (8 атм.) м 2000 Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: качество поставляемого товара должно соответствовать декларации соответствия и другим сопроводительным документам. Товар должен быть декларирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Единый перечень продукции, подтверждения соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации в соответствии». Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, хранении. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам. Приложение 2 к извещению о проведении запроса котировок №7к КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), контактный телефон (при наличии): Банковские реквизиты участника размещения заказа (наименование банка, р/с, БИК, к/с): Идентификационный номер налогоплательщика: выражает согласие на участие в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок, подтверждает свое соответствие требованиям п.1 ч.1, п.2 ч.1, и п.3 ч.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ и предлагает поставить товар: № п/п Наименование товара Характеристики поставляемого товара Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. (руб.) Сумма (руб.) Цена товаров (цифрами и прописью) и дает согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок. _________________________ ________________ __________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение 3 к извещению о проведении запроса котировок №7к МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____ на приобретение трубы (в бухте) напорной из полиэтилена ПЭ80 ГОСТ 18599-2001 (8 атм.) с. Новая Деревня «___» _______ 2010 года Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования Новодеревенского сельсовета Елфиновой Людмилы Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд» и на основании протокола рассмотрения котировочных заявок № __ от «___» _______ 2010 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить и передать товар, указанный в Приложении № 1 к Контракту (далее - товар) Грузополучателям, указанным Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 2. Общие положения Контракта 2.1. Основные определения, используемые в Контракте: 2.1.1. Грузополучатель - Заказчик или указанные им лица, являющиеся непосредственными получателями товара. 2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара Грузополучателям, передаваемые Заказчику, включая товарные (транспортные) накладные и иные документы, определяемые в Задании на поставку товара. 2.2. Требования к товару: 2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Заданием на поставку товара. 2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Товар передается грузополучателям с необходимыми документами к нему (копии сертификатов и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.). 2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются Заданием на поставку товара. 2.2.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Грузополучатель вправе отказаться от его принятия, а Заказчик вправе отказаться от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет. 2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Грузополучателям лежит на Поставщике. 2.2.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов, а также другие расходы, установленные в конкурcной документации, до передачи товара Грузополучателям. 2.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене. Замена товара осуществляется в срок, установленный в Задании на поставку товара. 2.4. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства: 2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности при необходимости определяются в Задании на поставку товара. 2.4.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. 3. Стоимость (цена) и оплата товара 3.1. Общая стоимость (цена) товаров по Контракту составляет __________________ ( _______________), в том числе НДС. 3.2. Общая стоимость товара включает в себя расходы на хранение, доставку товара Заказчику, транспортировку, уплату госпошлин, страховых взносов и других обязательных платежей. 3.3. Оплата товара (партии товара) по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке: 3.4. Расчеты с Исполнителем осуществляются в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Контракта, платежными поручениями. 3.5. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 4. Срок поставки товара и порядок сдачи-приемки исполнения обязательств 4.1. Поставка (отгрузка) товара и передача отчетной документации осуществляются до 15 декабря 2010 года. 4.2. Результат исполнения обязательств по поставке товара (партии товара) принимается в следующем порядке: 4.2.1. Товар в соответствии с отгрузочной разнарядкой, передается Грузополучателю по акту сдачи-приемки товара по количеству и качеству. Если Грузополучателем товара является непосредственно Заказчик, то представление акта сдачи-приемки товара по количеству и качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки товара по количеству и качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту либо в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта. 4.2.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту либо по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта по форме, установленной Заказчиком. 4.3. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения. 4.4. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту или акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара. 5. Права и обязанности Заказчика 5.1. Заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара (партии товара), соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом. 5.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара. 5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов. 5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки. 5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Контракта. 5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам. 6. Права и обязанности Поставщика 6.1. Поставщик вправе: 6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов. 6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту (этапу Контракта). 6.2. Поставщик обязан: 6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Контрактом. 6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 7. Ответственность Сторон 7.1. Ответственность Заказчика: 7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 7.2. Ответственность Поставщика: 7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара. Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения. 7.2.2. В случае несоответствия товара, объему (количеству), предусмотренному настоящим Контрактом, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара (партии товара), поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств. 7.2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара. 7.2.4. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности: 7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Контракта «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов. 7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Контракту. 7.3.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. 7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 3 (три) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий. 7.3.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора. 8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 3 (трех) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. 8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Саратовской области. 9. Срок действия, изменение и расторжение Контракта 9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 9.2. Контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 10. Прочие условия Контракта 10.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой - у Заказчика. 10.2. При исполнении Контракта изменение его условий по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика (Исполнителя, Подрядчика), за исключением случаев, если новый Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) является правопреемником поставщика (Исполнителя, Подрядчика) по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 11. Реквизиты и подписи Сторон Заказчик: Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 357022; Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Новая Деревня, ул. Ленина 63 ИНН 2610013639 / КПП 261001001 ОКАТО 07228825000 УФК по СК (ФУ АКМР СК(Администрация МО Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 713.01.001.0)) БИК 040702001 р/сч 40204810500000000453 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь Поставщик: Глава Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района ___________________ Л.В.Елфинова ___________________ М.П. М.П. Приложение №1 к муниципальному контракту от «___» ______ 2010 года № _ ЗАДАНИЕ на приобретение трубы (в бухте) напорной из полиэтилена ПЭ80 для водоснабжения ГОСТ 18599-2001 (8 атм.) Диаметр трубы, мм Протяженность, м Сумма, рублей 90 2000 250000,0 ИТОГО: 250000,0 Глава Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района (должность) ___________ _______________ _____________________ Л.В.Елфинова (подпись) (Ф.И.О.) «_____» ___________ 2010 года «_____» ___________ 2010 года | |